【热】加工承揽合同
在当今社会,人们对合同愈发重视,关于合同的利益纠纷越来越多,签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。知道吗,写合同可是有方法的哦,以下是小编精心整理的加工承揽合同,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。
加工承揽合同1委托方:_______纺织器材厂(甲方)
承揽方:_______电镀厂(乙方)
1.加工的项目、产品名称、规格、数量、价格、交货期:
项目
产品名称、规格单位数量单价(___元)总价(___元)交货日期一季度二季度镀锌综架_______以上只_______万_______万_______万淬火综条支_______万万_______万合计。
2.质量标准:
乙方根据甲方提供图纸规定的技术要求和质量标准进行加工。在加工工艺过程及运输中甲方提供的加工件允许损坏千分之______,但损坏件必须归还甲方。
3.原料供应:
加工用锌块由甲方供应。
4.交货方式:
由乙方负责往返运输,运费由乙方自负。
5.质量验收方法:
完成加工后由甲方按质量标准验收。
6.结算方式:
xxxx。
7.违约责任:
甲方委托乙方加工镀锌、淬火等,乙方应按规定日期完成;逾期由乙方负担甲方的经济损失,每天按加工产品总值千分之______交纳罚金。甲方未按规定的时间和数量交付乙方加工物品,因而造成乙方停工损失,应按实际损失赔偿。
甲方:_______纺织器材厂 乙方:_______电镀厂
法定代表人:(盖章)_______ 法定代表人:(盖章)_______
地址:_______ 地址:_______
银行帐号:_______ 银行帐号:______
______年_______月_______日
加工承揽合同2承揽方:____________________________________地址:____________
邮码:____________电话:____________法定代表人:____________职务:____________
定作方:____________________________________地址:____________
邮码:____________电话:____________法定代表人:____________职务:____________
定作方委托承揽方加工____________,经双方充分协商,特订立本合同,以便共同遵守。
第一条加工成品编号名称规格单位数量备注
第二条加工成品质量要求
第三条
原材料的提供办法及规格、数量、质量1.(用承揽方原料完成工作的),承揽方必须依照合同规定选用原材料,并接受定作方检验。承揽方隐瞒原材料的缺陷或者用不符合合同规定的原材料而影响定作质量时,定作方有权要求重作、修理、减少价款或退货。 2.(用定作方原材料完成工作的,应当明确规定原材料的消耗定额)。定作方应按合同规定的时间、数量、质量、规格提供原材料,承揽方对定作方提供的原材料要按合同规定及时检验,不符合要求的,应立即通知定作方调换或补齐。承揽方对定作方提供的原材料不得擅自更换,对修理的物品不得偷换零部件。 3.交(提)原材料等物品日期计算,参照第七条规定执行。
第四条
技术资料、图纸提供办法1.承揽方在依照定作方的要求进行工作期间,发现提供的图纸或技术要求不合理,应当及时通知定作方;定作方应当在规定的时间内回复,提出修改意见。承揽方在规定的时间内未得到答复,有权停止工作,并及时通知定作方,因此造成的损失,由定作方赔偿。 2.承揽方对于承揽的工作,如果定作方要求保密,应当严格遵守,未经定作方许可不得留存技术资料的复制品。 3.定作方应当按规定日期提供技术资料、图纸等。
第五条价款或酬金价款或酬金,按照国家或主管部门的规定执行,没有规定的由当事人双方商定。
第六条
验收标准和方法1.按照合同规定的质量要求、图纸和样品作为验收标准。 2.定作方应当按合同规定的期限验收承揽方所完成的工作。验收前承揽方应当向定作方提交必需的技术资料和有关质量证明。对短期检验难以发现质量缺陷的定作物或项目,应当由双方协商,在合同中规定保证期限。保证期限内发生问题,除定作方使用、保管不当等原因而造成质量问题的以外,由承揽方负责修复或退换。 3.当事人双方对承揽的定作物和项目质量在检验中发生争议时,可由法定质量监督检验机构提供检验证明。
第七条
交货的时间和地点1.交(提)定作物期限应当按照合同规定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,应当在事先与对方达成协议,并按协议执行。 2.交(提)定作物日期计算:承揽方自备运输工具送交定作物的以定作方接收的戳记日期为准;委托运输部门运输的,以发运定作物时承运部门签发戳记日期为准;自提定作物的,以承揽方通知的提取日期为准,但承揽方在发出提取定作物通知中,必须留给定作方以必要的途中时间;双方另有约定的,按约定的方法计算。
第八条包装要求及费用负担
第九条运输办法及费用负担
第十条结算方式及期限
第十一条其他约定
第十二条承揽方的违约责任
一、未按合同规定的质量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,应当按质论价,酌减酬金或价款;不同意利用的,应当负责修整或调换,并承担逾期交付的责任;经过修整或调换后,仍不符合合同规定的,定作方有权拒收,由此造成的损失由承揽方赔偿。
二、交付定作物或完成工作的数量少于合同规定,定作方仍然需要的,应当照数补齐,补交部分按逾期交付处理;少交、迟交部分定作方不再需要的,承揽方应赔偿定作方因此造成的损失。
三、未按合同规包装定作物,需返修或重新包装的,应当负责返修或重新包装,并承担因此而支付的费用。定作方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的,承揽方应当偿付定作方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合同规定造成定作物毁损、灭失的,由承揽方赔偿损失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更换、补交等),应当向定作方偿付违约金____元;(合同中无具体规定的,应当比照
中国人民银行有关延期付款的规定,按逾期交付部分的价款总额计算,向定作方偿付违约金)以酬金计算的 ……此处隐藏13012个字……同中的权利、义务和经济责任,确保合同全面履行,经双方平等协商一致,根据《民法典》及有关规定订立以下条款,以资双方共同遵照执行。
一、定作物名称、数量、规格、质量、价款
1.防盗门名称:。
2.规格:。
3.单位:。
4.数量:。
5.单价:人民币(大写)(¥元)
(本合同价格内已包含:制作、安装、运输、卸车、五金、闭门器、电控锁等全部内容。)
注:以实际安装樘数结算,面积以现场实际测量面积为准。以上价格为一次性包死价。甲方继续订货时,提前天向乙方提供计划通知单通知乙方。
6.工期要求:。
7.工程地点(即施工安装现场):。
8.质量要求:符合国家不锈钢门窗规范合格标准。
二、承揽方式、材料的提供
1.承揽方式:乙方包工包料,所有材料由乙方提供,乙方负责制作、安装,运输到施工安装现场;
2.材质标准:。
3.乙方产品必须附有产品出厂合格证,需检验的,应提供检验合格证,作为质量资料向甲方提供。禁止使用不合格产品和假冒伪劣产品,如有发生乙方无条件退货重作。
三、转包
乙方应当以自己的设备、技术和劳力,完成主要工作,但当事人另有约定的除外。禁止将本合同内容向第三方转包,如有发现,甲方有权随时解除本合同。
四、定作方的协助事项
1.甲方在本合同签订后及时向乙方提供相关资料,具体施工尺寸由乙方现场实测。
2.乙方进入场后甲方配合接通电源、安装电表,相关费用及电费由乙方承担。
3.乙方在施工阶段应配合主包单位工作,按进度要求及时提供安装。
4.为了保证工程的进度和质量,总包单位应配合乙方在施工阶段清理门口障碍物,乙方负责保护安装成品,属于乙方保护不当造成损坏费用乙方自理。
五、合同价款与支付方式
1、本合同价款共计:人民币元整(以根据实际安装数量结算为准)。
合同价款的支付时间与条件如下:
首笔款:¥元(合同总金额的%),作为预付款,于本合同签订后的个工作日内支付;
第二笔款:¥元(合同总金额的%),于 年 月 日前支付;
第三笔款:¥元(合同总金额的%),于后的五个工作日内支付;
第四笔款:¥元(合同总金额的%),于甲方验收通过后的个工作日内支付。
尾款:¥元(合同总金额的%),于质保期满后的个工作日内支付。
2、指定收款账号:
六、工期
1.开工前天甲方向乙方下达开工通知书,工期由甲乙双方与土建施工方协商确定后乙方以书面报甲方进度报表。乙方必须保证加工安装进度,不得影响甲方工程按期竣工验收。
2.如遇下列情况,经甲方现场代表签证后,工期相应顺延:
(1)按施工准备规定,不能提供施工场地、电源、障碍物未能清除、不具备安装条件,影响进场施工;
(2)在施工中如因现场连续停电24小时以上影响正常施工
(3)人力不可抗拒的因素而延误工期。
七、工程质量标准和验收办法
1.本工程质量要求达到国家现行不锈钢门窗规范合格标准。
2.乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁布的建筑工程规范、规格和标准进行施工,并接受甲方派驻代表的监督和整改。
3.乙方在施工中发生质量事故,应及时报告甲方派驻代表和当地建筑工程质量监督站,一般质量事故的处理结果应送发包方和质量监督站备案;重大质量事故的处理方案,应经设计单位、质量监督站、发包方等单位共同研究,并经设计单位签证后实施,所发生的费用由承包方负责。安全培训交底、安全责任、防护由乙方负责。
八、质量保修
工程竣工并经验收合格后,乙方按规定对所承揽工程实行保修,保修时间按国家规定执行,在此期间凡属乙方制作安装产品质量问题乙方维修或更换。
甲方通知乙方返修时,乙方应及时维修,如乙方未能及时维修甲方有权安排人员维修,一切费用从质保金中扣除。质保期满后无发生保修费用,甲方全额退还质保金。
九、安全及特别约定
1.乙方在施工过程中必须严格按照国家操作规程进行操作,高空作业配安全带,进入施工现场戴安全帽等。如因乙方原因造成安全事故,甲方负责协调、配合,所有责任及费用均由乙方承担。
十、违约责任
1.工程质量不符合合同约定的,乙方负责无偿修理、返工。
2.由于修理或返工造成逾期交付的,乙方向甲方偿付逾期违约金,每逾期一天,向甲方支付合同价款的千分之一。
3.甲方未能按照合同约定履行自己应负的责任,除竣工日期得以顺延外,还应赔偿承包方由此造成的实际损失。
十一、争议解决
1.本合同的签订、解释及其在履行过程中出现的、或与本合同有关的纠纷之解决,受中华人民共和国现行有效的法律约束。
2.因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,由合同各方协商解决,也可由有关部门调解。协商或调解不成的,按下列第种方式解决:
(1)提交位于(地点)的仲裁委员会仲裁。仲裁裁决是终局的,对各方均有约束力;
(2)依法向所在地有管辖权的人民法院起诉。
十二、其他
1.本协议一式二份,协议各方各执一份。各份协议文本具有同等法律效力。
2.本协议经各方签署后生效。
甲方(盖章):
__年__月__日
乙方(盖章):
__年__月__日
加工承揽合同15原告:_________________________,男,汉族,19xx年10月2日生,身份证号:_________________,住所地:_________________,联系电话:_________________;
被告一:_______________________,男,汉族,19xx年5月21日生,身份证号:_________________,住所地:_________________,联系电话:_________________;
被告二:_______________________,男,汉族,19xx年8月22日生,身份证号:_________________,住所地:_________________,联系电话:_________________。
诉讼请求:_________________
1、依法判令被告向原告支付加工费人民币46920元。
2、本案诉讼费由被告承担。
事实和理由:_________________
此致
___________人民法院
具状人:___________
____年_____月_____日